首页
电话
短信
联系

沈阳经济技术开发区人民法院 民事判决书

沈阳市经济技术开发区人民法院
民事判决书
(2017)辽0191民初5209号
原告:黑山齐一机床销售处,住所地黑山县八道壕镇。组织机构代码:69619163-3。
投资人:吴楠,该公司经理。
委托诉讼代理人:刘学,辽宁紫泰律师事务所律师。
委托诉讼代理人:王月,辽宁紫泰律师事务所律师。
被告:中国有色(沈阳)冶金机械有限公司,住所地沈阳经济技术开发区细河十北街26号。统一信用代码:91210106731037296X。
法定代表人:李彤,该公司董事长。
委托诉讼代理人:张勇,男,1980年3月7日出生,汉族,该公司员工,住沈阳市铁西区熊家岗路28-1号1-14-4。
委托诉讼代理人:张猛,男,1987年1月29日出生,汉族,该公司员工,住辽宁省昌图县十八家子镇双堆子村委六组35号。
原告黑山齐一机床销售处于被告中国有色(沈阳)冶金机械有限公司买卖合同一案,本院立案后,依法适用普通程序,公开开庭进行了审理。原告黑山齐一机床销售处委托代理人刘学、王月,被告中国有色(沈阳)冶金机械有限公司委托诉讼代理人张勇、张猛到庭参加诉讼。本案现已终结审理。
原告黑山齐一机床销售处向本院提出诉讼请求:1.判令被告支付原告货款3492000元;2.判令被告支付原告逾期利息(以延期支付货款3492000元为基数,自起诉日之起至实际给付日止,按照人民银行同期贷款利率计算);3.诉讼费由被告承担。诉讼中,原告变更诉讼请求:1.判令被告支付原告贷款3492000元;2.判令被告支付逾期付款利息(以付款3492000元为基数,自2017年7月11日起至实际履行之日止,按照中国人民银行同期贷款利率计算);3.本案诉讼费由被告承担。
事实和理由:2013年7月24日、10月17日,原告与被告分别签订《VC500×31/50L-MC双柱立式削加工中心购销合同》(合同编号:GZB3083)、《BVGM800×10/63-NC 数控立式铣齿机购销合同》(合同编号:GZB3109)。原告为供方、被告为需方。原告为被告提供VC500×31/50L-MC双柱立式削加工中心、BVGM800×10/63-NC 数控立式铣齿机各一套,总金额为647000元及4400000。
根据合同约定,被告分4阶段付款:“……(3)到货后凭双方签署的终验收单,甲方向乙方支付合同价款的30%;(4)整机质保期结束后设备运行正常,甲方向乙方支付合同价款的8%;控制系统质保期结束后设备运行正常,甲方向乙方支付合同价款的2%”技术协议约定“设备到现场最终验收合格后进入质保期,整机保修12个月、控制系统保修24个月。”
合同签订后,原告依约向被告交付了上述两设备,分别于2015年2月4日、7月10日完成最终验收。目前两设备的整机质保期、控制系统质保期均已结束,且运行正常。原告已经被告就上述两台设备开具全额发票。被告却未按合同约定完全履行付款义务。被告依据两份合同分别向原告共计支付货款7378000元,尚欠货款3492000元。原告多次催要,被告拒不给付。原告为维护合法权益,诉至法院。
被告中国有色(沈阳)冶金机械有限公司辩称,1、对原告主张的欠款数额有异议。原告存在逾期交付等违约行为,被告按照合同约定,应从未付款中扣除相应违约金。根据双方2013年7月24日签订的GZB3083合同第4.1条约定,交货时间为给付10%预付款后10个自然月,被告于2013年8月9日付款65万元,原告应于2014年6月9日前将设备全部交付。但原告实际交付日期为2015年7月10日。另根据双方2013年10月17日签订的GZB3109合同第4.1条约定,交货时间10%预付款后6个自然日,被告于2014年1月3日付款44万元,原告应于2014年7月3日前将设备全部交付。但原告实际交付日期为2015年9月 22日。根据合同第21.2条约定,如乙方逾期完成交付和安装调试,则应每日按照合同总价的千分之二向甲方支付违约金,直至完成交付和安装调试为止。21.8条约定,如乙方对违约行为承担责任时,甲方有权从未付货款中扣除相应的违约金,违约金不足支付赔偿的,乙方还应赔偿甲方因此造成的全部损失。2、GZB3083合同,因验收存在问题尚未解决,因此质保金尚不具备付款条件。3、因合同并未约定被告的违约金,因此原告对违约金的主张无事实及法律依据,被告方不同意支付。
根据当事人陈述和经审查确认的证据,本院认定事实如下:
一、关于涉案合同的签订情况
1、原、被告双方于2013年7月24日签订的《VC500×31/50L-MC双柱立式削加工中心购销合同(合同编号:GZB3083)》(以下简称GZB3083合同)主要内容为:1.原告向被告提供VC500×31/50L-MC双柱立式削加工中心设备一台并完成安装调试等;2.合同总价款3470000元;3.交货时间:预付款(合同总价的10%)后10个自然月;4.付款条件:(1)甲方向乙方支付合同价款的10%作为预付款,待甲方图纸审核后再向乙方支付合同价款的20%作为预付款;(2)凭甲乙双方签订的预验收单,甲方向乙方支付合同价款的30%;(3)到货后凭双方签署的终验收单,甲方向乙方支付合同价款的30%;(4)整机质保期结束后设备运行正常,甲方向乙方支付合同总价的8%;控制系统质保期结束后设备运行正常,甲方向乙方支付合同价款的2%;(5)质保期:设备到现场最终验收合格后进入质保期,整机保修12个月,控制系统保修24个月。(6)乙方逾期完成交货或安装调试的,应每日按合同总价的2‰向甲方支付违约金。甲方有权从未支付货款中扣除相应金额的违约金。
2、原、被告双方于2013年10月17日签订的《BVGM800×10/63-NC 数控立式铣齿机购销合同(合同编号:GZB3109)》(以下简称GZB3109合同)主要内容为:1、原告向被告提供BVGM800×10/63-NC 数控立式铣齿机一台并并完成安装调试等;2.合同总价款4400000元;3.交货时间:预付款(合同总价的10%)后6个自然月;4.付款条件:(1)甲方向乙方支付合同价款的10%作为预付款,待甲方图纸审核后再向乙方支付合同价款的20%作为预付款;(2)凭甲乙双方签订的预验收单,甲方向乙方支付合同价款的30%;(3)到货后凭双方签署的终验收单,甲方向乙方支付合同价款的30%;(4)整机质保期结束后设备运行正常,甲方向乙方支付合同总价的8%;控制系统质保期结束后设备运行正常,甲方向乙方支付合同价款的2%;(5)质保期:机床整机质保期为一年,控制系统保修24个月。(6)乙方逾期完成交货或安装调试的,应每日按合同总价的2‰向甲方支付违约金。甲方有权从未支付货款中扣除相应金额的违约金。
二、关于涉案合同的履行情况
1、原、被告双方签订的GZB3083合同后,2013年8月9日,被告向原告支付10%预付款,即65万元。2013年10月18日,被告向原告支付20%预付款,即129.4万元。同日,双方对图纸进行审核。审核合格后,2014年11月24日,齐重数控装备股份有限公司向被告发出邀请函一份,说明设备已具备预验收条件,要求被告公司与2014年11月27日对设备进行预验收。如不来验收,速回函告知。被告未按时预验收,亦未回函。2015年2月11日,被告向原告支付30%货款,即194.4万元。2015年1月4日前,原告将货物交付被告。自2015年1月4日开始至2015年7月10日原告对设备进行安装、调试。安装调试完成后,被告对原告供应的设备进行终验收,验收合格。产品安装终验收单有被告公司员工杨亮签字、被告盖章确认。2015年7月10日终验收完成,该设备进入质保期。终验收后,被告未按合同约定给付原告终验收款,即合同价款的30%。2016年3月17日,被告给付原告货款50万元。2016年9月21日、2017年3月,被告分别给付原告货款10万元。剩余货款1882000元,被告一直未给付。
2、原、被告双方签订的GZB3109合同后,2014年1月3日,被告向原告支付10%预付款,即44万元。同日,被告向原告支付20%预付款,即88万元。双方对图纸进行审核。审核合格后,2014年8月22日,被告到齐重数控装备股份有限公司对原告供应的设备预验收。2014年9月16日,被告向向原告支付30%货款,即132万元。2014年9月16日前,被告向原告支付30%货款,即132万元。2014年9月26日前原告将货物交付被告。自2014年9月26日开始至2015年2月4日,原告对设备进行安装、调试。安装调试完成后,被告对原告供应的设备进行终验收,验收合格。产品安装终验收单有被告公司员工杨亮签字、被告盖章确认。2015年2月4日终验收完成,该设备进入质保期。终验收后,被告未按期给付原告终验收收款,即合同价款的30%。2017年6月21日,被告给付原告货款15万元,剩余货款161万元,被告一直未给付。
上述事实,有当事人陈述、购销合同、技术协议、预验收纪要、预验收邀请函、产品安装终验收收单、收账明细等证据,经庭审质证,本院予以确认,在卷佐证。
本院认为,原、被告之间的买卖合同系双方真实意思表示,未违反法律、行政法规的强制性规定,合法有效。依法成立的合同对当事人具有约束力,双方均应依约履行。当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。GZB3038合同签订后,原告向被告供货,被告未按合同规定给付全部货款。被告抗辩称因原告于2015年7月10日交货,存在逾期交货的违约行为,应从货款中扣除相应的违约金。2013年8月9日,被告向原告支付10%预付款。原告应于被告支付预付款10%后10个自然月后向被告交付货物。原告在2014年11月24日向被告发出邀请函中表示己经具备终验收条件。此时己经超过合同约定的交货日期。原告亦未向本院提供证据证明预验收时间的延迟是被告原因,所以原告存在逾期交货的违约行为。
根据原告提交的产品安装终验收单,确定被告交货时间是2015年1月4日。逾期交货209天。又因原告通知被告产品具备终验收条件后被告未及时预验收,也未安装约定及时给付原告30%的预付款,也是原告逾期交货的原因之一,此期间为76天,应在原告逾期交货的时间中扣除。故本院认定原告逾期交货的时间为133天。逾期交货的违约金应在被告应给付的货款中予以扣除。该设备自2015年1月4日起安装,调试,至2015年7月10日完成终验收进入质保期。
GZB3019合同签订后,原告向被告供货,被告未按合同规定给付全部货款。被告抗辩称因原告于201年9月22日交货,存在逾期交货的违约行为,应从货款中扣除相应的违约金。2014年1月3日,被告向原告支付10%预付款。原告应于被告支付预付款10%后6个自然月后向被告交付货物。根据原告提交的预验收纪要,确定预验收的时间是2014年8月22日。此时已经超过合同约定的交货日期。原告亦未向本院提供证据证明预验收时间的延迟是被告原因,所以原告存在逾期交货的违约行为。
根据原告提交的产品安装终验收单,确实原告交货时间应是2014年9月26日。逾期交货85天。又因预验收后被告未及时按照约定给付原告30%的预付款,也是原告逾期交货的原因之一,次合同交付时间日期应为2015年9月22日。并为此提供了两份设备安装竣工验收单证明。经本院审查该两份验收单是被告公司内部各部门对所购设备进行验收检查的凭证。原告提供的产品安装终验收单是原、被告两个公司对合同标的设备进行安装终验收的凭证。该产品安装终验收单是原告出具、被告签字盖章确认的凭证。相比之下,本院确定应以原告哦提供的产品安装终验收单确定合同标的设备的终验收的内容。被告主张GZB3083合同存在的问题,经本院审查只是对尚未检测涩项目及可能会产生的问题要求原告在保修期内进行维修,不能因此证明该设备未终验收合格,因此对被告的该抗辩主张本院不予认可。
综上所述,对原告黑山齐一机床销售处的诉讼请求,本院部分予以支持。依照《中华人民共和国合同法》第五条、第六条、一百零七条、第一百一十四条、一百六十一条、《最高人民法院关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十四条第四款、最高人民法院关于适用《中华人民共和国合同法》若干问题的解释(二)第二十九条规定,判决如下:
被告中国有色(沈阳)冶金机械有限公司于本判决发生法律效力之日起十日内给付黑山齐一机床销售处货款3028100元及利息(以货款3028100元为基数,从2017年7月11日起至实际给付之日止,按照中国人民银行同期贷款利率计算)。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费34736元,由被告中国有色(沈阳)冶金机械有限公司负担30121元,黑山齐一机床销售处负担4615元;保全费5000元,由被告中国有色(沈阳)冶金机械有限公司负担。
如不服本判决,可以在判决书送达之日起十五日内,向本院递交上述状,并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本,上诉于辽宁省沈阳   市中级人民法院。
审  判  长   于树伟
人民陪审员   李俊东
人民陪审员   刘  婷
二0一九年一月二十四日
书  记  员   高毓梓